厕所施工合同范本

厕所施工合同范本

原告：

被告：

日期： 年 月 日

厕所施工合同范本

甲方： 乙方：

根据《民法典》的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同： 一、建设项目：________厕所施工。 二、建筑地点：________。

三、承包方式：甲方采用________________的方式承包给乙方，乙方不得另行转包给他人。 四、工程造价：________元。 五、工程建筑要求：

（一）乙方在施工过程中必须严格按要求施工，未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。

（二）工期：本工程工期为________天。 六、甲方权利与义务：

（一）甲方做好施工前准备工作，不影响乙方施工。

第 1 页

（二）甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。

（三）甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的，甲方有权责成乙方进行更换，对不满意的地方进行返工。 七、乙方责任：

（一）乙方必须贯彻实施好安全施工条例，提高安全责任感，排除不安全隐患，注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责，与甲方不负任何责任。

（二）乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙，严禁机动车辆上学时间运送材料，确保学生人生安全。

（三）乙方必须有人________个小时看守工地，注意用电安全，严禁学生进入工地。

（四）乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。

（五）若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题，乙方必须无条件返工，其返工费用由乙方负责。

八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向________仲裁委员会申请仲裁或向________人民提起诉讼。 九、本协议一式________份，双方签字生效，甲乙双方各执________份。且每份法律效力相同。

甲方（盖章）：

第 2 页

签署时间：________年____月____日

乙方（签字）：

签署时间：________年____月____日

第 3 页