建设工程委托施工合同

拜托施工合同

承包方 (以下简称乙方 )：

经 ___建设局赞同，本工程于 ___ 年___月___日邀请招标、磋商讨标确立由乙方承建，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，依照建设部和国家工商管理局颁发的 (gf--96--0205)《建筑装饰工程施工合同》示范文本，并联合 ____(省、市、区、县 )相关规定及本工程的详细状况，签订本合同。

一、词语含义及合同文件

第一条 词语含义

在本合同中，以下词语拥有本条所给予的含义：

1.1 合同：是指发包方和承包方之间为实行工程达成的明确相互权益和义务

关系的协议，以及两方磋商赞同的与合同相关的所有文件。

1.2 发包方 (简称甲方 )：合同商定的拥有工程发包主体资格和支付工程价款

能力的当事人。

甲方的详细身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中商定。

1.3 承包方 (简称乙方 )：合同商定的拥有工程承包主体资格并被甲方接受的

当事人。

1 / 21

建设工程委托施工合同

1.4 甲方驻工地代表 (简称甲方代表 )：合同商定甲方在相应条款内指定的履

行合同的负责人。

1.5 乙方驻工地代表 (简称乙方代表 )：合同商定乙方在相应条款内指定的履

行合同的负责人。

1.6 社会监理：合同商定甲方拜托具备法定资格的工程建设监理单位对工程

进行的监理。

1.7 总监理工程师：合同商定工程建设监理单位委派的监理总负责人。

1.8 设计单位：甲方拜托的具备与工程相应资质等级的设计单位。

本合同装饰工程，甲方拜托乙方部分或所有设计， 且乙方具备相应设计资质，甲、乙两方另行签订设计合同。

1.9 装饰工程：是指为使建筑物、修建物内、外空间达到必定的环境质量要

求，使用装饰装饰资料，对建筑物、修建物表面和内部进行修饰办理的工程。包含对旧有建筑物及其设备表面的装饰办理。

1.10 工程造价管理部门： ____(省、市、区、县 )建设工程造价管理站。

1.11 工程质量监察部门：按《深圳经济特区建设工程质量条例》执行。

1.12 合同价款：甲、乙两方在合同相应条款内商定的、 用以支付乙方依照合同要求达成所有工程内容的价款总数。 招标工程的合同价款为中标价钱、 举措费、工期赔偿费等。

2 / 21

建设工程委托施工合同

1.13 追加合同价款：在施工中发生图纸及举措以外的工程量，

经甲方确认后

按计算合同价款的方法增添的合同价款。

1.14 花费：甲方在合同价款以外需要直接支付的开销或乙方应肩负的开销。

1.15 工期：按国家相关规定， 甲乙两方在合同相应条款商定的、 按总日历天数(包含全部法定节假日在内 )计算的工期天数。

1.16 动工日期：甲乙两方在合同相应条款商定的工程动工日期

(约按期不可以

动工的，由责任方负责 )。

1.17 完工日期：甲乙两方在合同相应条款商定的工程完工日期。

1.18 图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表赞同，

乙方用以施工的所有图

纸(包含配套说明和相关资料 )

1.19 分段或分部工程：在合同相应条款 (或增补条款 )商定构成所有工程的任

何分段或分部工程。

1.20 施工场所：由甲方供应，并在合同相应条款

(或增补条款 )内商定，供乙

方施工、操作、运输、堆放资料的场所及乙方施工波及的四周场所 (包含全部通道 )。

1.21 施工设备和设备： 按两方协议商定， 由甲方供应给乙方或由乙方自己提

供的施工和管理使用的设备或设备。

1.22 工程量清单：发包方在招标文件中供应的、按

____(省、市、区、县 )的

工程量计算方法 (规则 )计算的所有工程的分部分项工程量明细清单。

3 / 21

建设工程委托施工合同

1.23 书面形式：依据合同发生的手写、 打印、复写、印刷的各样通知、 证明、

证书、签证、协议、备忘录、信函及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

1.24 不行抗力：指因战争、混乱、空中飞翔物坠落或其余非甲乙方责任所造

成的爆炸、火灾，以及相应条款商定的自然灾祸等。

1.25 利息：合同中所指的利息，为单位向银行贷款利息。

1.26 合同条款中，部分甲方职责由其甲方拜托的社会监理机构代为履行的，

应在增补条款中明确其代为履行的内容、范围。

第二条 合同文件构成及解说次序

合同文件应能相互解说，互为说明。除合同还有商定外，其构成和解说次序以下：

2.1 协议条款 ;

2.2 合同条件 ;

2.3 建设工程施工合同，增补合同 ;

2.4 洽谈、更改等明确两方权益、义务的纪要、协议

;

;

2.5 合同商定的标准、规范和相关的技术经济标准、资料

2.6 招标发包工程的招标文件、招标书和中标通知书

;

2.7 工程量清单或确立工程造价的工程估算书和图纸 ;

4 / 21

建设工程委托施工合同

2.8 监理合同

当合同文件出现含糊不清或不一致时，由两方磋商解决，磋商不行时，按第三十六合商定的方法解决。

第三条 合同使用标准及法律

合同一定第一商定使用国家标准、 规范。其次商定使用行业标准、 规范 ;再次商定使用地方的标准、规范。甲方应按商定的时间向乙方供应一式两份标准、规范。

国内没有相应标准、规范时，设计方应供应施工工艺，经甲、乙、丙三方代表赞同后执行。设计要求使用外国标准、规范的，应负责供应中文译本。所发生购置、翻译的花费，均由甲方肩负。

合用于合同文件的法律、法例是国家的法律、法例和

____(省、市、区、县 )

的地方法例及规章。

____(省、市、区、县 )建设主管部门的相关规定对两方也拥有拘束力。

第四条 工程概略

4.1 工程名称： ____________________________________

工程地址： ____________________________________

承包范围： ________________________

5 / 21

建设工程委托施工合同

4.2 承包方式： ____________

4.2.1 按定标 (或邀请磋商讨标 )价及举措费、工期赔偿费、包人工、包资料、

包工期、包质量、包安全。

4.2.2 按国家规定由乙方缴纳的各样税收已包含在本工程造价内，由乙方向

税务机关缴纳。

4.2.3 招标工程除波及更改外，总价、单价均以定标价为准，一次包定，结

算时按 4.5 条的商定办理。

4.3 工期：

⑴动工日期： ______年____月____日

⑵完工日期： ______年____月____日

总日历工期天数： ______天。

4.4 质量等级： ______

4.5 合同价款：人民币 ( 币) __________元，大写： __________________此中

含举措费 ______元。

4.5.1 上述造价为固订价钱加风险系数之和。此中，甲方赐予乙方的风险金

额为： ______元，或合同价款 %的金额。风险肩负的范围：

4.5.2 上述造价为可调价钱合同。 调整的方式为： ________________________

6 / 21

建设工程委托施工合同

4.5.3 所有工程造价按以下规定计算： ________________________________

第五条 图纸

5.1 甲方于合同签订后三日内向乙方供应完好的装饰施工图纸

单套 (包含标

准图及相关资料两套 )。乙方需要超出两方商定的图纸份数， 制花费由乙方肩负。

甲方应代为复制， 复

5.2 甲方供应外国或境外图纸，不可以知足施工需要时，甲方应负责复制、重

新绘制、翻译、购置标准图纸等的责任和花费。

5.3 本合同的装饰工程施工图纸，甲方拜托乙方部分或所有设计，甲、乙双

方另行签订设计合同。

二、两方一般责任

第六条 甲方代表

6.1 甲方代表姓名： ____________职;称 (职务 )：____________

6.2 甲方代表可委派相关详细管理人员，对本合同商定的工程，履行自己部

分权益和职责，并可在任何时候撤回这类委派。委派和撤回均应提早

7 天通知乙

方。

6.3 甲方代表的指令、通知由其自己署名后，以书面形式交给乙方代表，乙

方代表在回执上签订姓名和收到时间后奏效。确有必需时，甲方代表可发出口头

指令，并在 48 小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代

7 / 21

建设工程委托施工合同

表不可以实时赐予书面确认， 乙方应于甲方代表发出口头指令后 7 天内提出版面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求 24 小时后不予回复，视为乙方要求已被确认。乙方以为甲方代表指令不合理， 应在收到指令后 24 小时内提出版面申告，甲方代表在收到乙方申告后 24 小时内做出改正指令或持续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧迫状况下，甲方代表要求乙方立刻执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍持续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方肩负，延迟的工期相应顺延。

6.4 甲方代表应按合同商定，实时向乙方供应所需指令、赞同、图纸并执行其余商定的义务。不然乙方在约准时间后 24 小时内将详细要求、需要的原由和迟误的结果通知甲方代表，甲方代表收到通知后 48 小时内不予回复，应肩负由

此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的相关损失，延迟的工期相应顺延。

甲方代表易人，甲方应于易人前 7 天通知乙方，后任持续执行合同商定的前任的权益和义务。

第七条 监理单位及总监理工程师

7.1 本工程甲方拜托 ______监理。

7.2 总监理工程师姓名： ____________职;称： ____________

7.3 总监理工程师职责： ______________________________

非经甲方代表赞同， 总监理工程师及其代表无权排除本合同中乙方的任何义

务。

8 / 21

建设工程委托施工合同

合同执行中，发生影响甲、乙两方权益和义务的事件时，总监理工程师应做出公正的办理。

总监理工程师易人，甲方代表接到监理单位通知后同时通知乙方，后任持续执行甲方给予前任的权益和义务。

第 乙方驻工地代表

8.1 乙方驻工地代表姓名： ____________;职务： ____________

8.2 乙方委任的驻工地负责人，按以下要求履行合同商定的权益，执行合同

商定的义务：

8.3 乙方的要求、恳乞降通知，以书面形式由乙方代表署名后送甲方代表，

甲方代表在回执上签订姓名及收到时间后奏效。

8.4 乙方代表按甲方代表赞同的施工组织设计

(或施工方案 )和依照合同发出

的指令、要求组织施工。在状况紧迫且没法与甲方代表联系的状况下，可采纳保 护人员生命和工程、财富安全的紧迫举措，并在采纳举措后 24 小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方， 由甲方肩负由此发生的追加合同价款， 相应顺延工期 ; 责任在乙方，由乙方肩负花费。

乙方代表易人，乙方应于易人前 7 天通知甲方，后任持续执行合同文件商定的前任的权益和义务。

第九条 甲方工作

9 / 21

建设工程委托施工合同

甲方按该装饰工程合同商定的内容，一次或分阶段达成以下工作：

9.1 合同动工日期前

天，供应施工所需的场所， 并消除场所内全部影响乙方

施工的阻碍 ;或肩负乙方在不凌空的场所内施工采纳的相应举措所发生的花费， 计入合同价款内 ;

均

9.2 合同动工日期前 ______天，向乙方供应施工所需水、电、热力、电讯等

管道线路，从施工场所外面接至条款商定的地址，并保证乙方施工时期的需要

;

9.3 负责本工程波及的市政配套部门及当地各相关部门的联系和协调工作

;

9.4 甲方进行分部工程招标，施工中甲方应协调施工场所内交错作业及施工

单位之间的关系，保证合同按商定顺利施工

;

9.5 合同动工日期前

天，办理施工所需的相关批件、 证件和暂时用地等的申

请报批手续 ;

9.6 合同动工日期前

天，组织相关单位进行图纸会审， 向乙方进行设计交底 ;

乙方负责设计的，组织由设计人员向施工人员进行技术交底。

9.7 向乙方有偿供应的施工设备和设备有：

甲方不按条款商定的内容和时间达成以上工作，造成工期延迟，肩负由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方相关损失，工期相应顺延。

第十条 乙方工作

乙方按商定的时间和要求做好以下工作：

10 / 21

建设工程委托施工合同

10.1 甲方拜托乙方设计的， 在其设计资格证书赞同的范围内， 按合同商定完

成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表赞同后使用

;

10.2 向甲方代表供应年、 季、月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告 ;

10.3 在凌空后独自由乙方施工的施工场所内， 按工程和安全需要供应和维修

非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未执行上述义务造成工程、财富和人身损害，由乙方肩负责任及所发生的花费 ;

在新建工程或不凌空的建筑物内施工时， 上述设备和人员由工程发包单位负责，乙方不肩负任何责任和花费。

10.4 恪守 ____(省、市、区、县)和相关部门对施工场所交通、 施工噪音、

施工现场环境卫生等管理规定。经甲方代表赞同，需办理相关手续的，由甲方承

担由此发生的花费。因乙方违章责任造成的罚款由乙方负责

;

10.5 恪守 ____(省、市、区、县 )和相关部门对施工现场的全部规定和要

求，肩负因自己原由违犯相关规定造成的损失和罚款

;

10.6 按商定保护好建筑物构造和相应管线、设备

;

10.7 已完工工程未交托甲方查收以前，负责成品保护，保护时期发生破坏，

乙方自费予以修复。第三方原由造成破坏，经过甲方协调，由责任方负责修复

;

或乙方修复由甲方肩负追加合同价款。 要求乙方采纳特别举措保护的分段或分部

11 / 21

建设工程委托施工合同

工程，其花费由甲方肩负。甲方在完工查收前使用，发生破坏的维修花费，由甲

方肩负。因为乙方不执行上述义务， 造成工期延迟和经济损失， 责任由乙方肩负。

三、施工组织设计和工期

第十一条 施工组织设计及进度计划

乙方在合同签订奏效后 日内，将施工组织设计 (或施工方案 )和进度计划提交甲方代表。甲方代表收到施工组织设计后日内予以赞同或提出改正建议，逾期不批复，可视为该施工组织设计 (或施工方案 )和进度计划已经赞同。乙方一定按赞同的施工组织设计 (或施工方案 )和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监察。工程实质进展与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全的举措，甲方代表赞同后执行。

第十二条 缓期动工

乙方不可以准时动工，应在条款商定的动工日期 3 天前，向甲方代表提出缓期动工的原由和恳求。甲方代表在 3 天内回复乙方，甲方代表 3 天不予回复，视为已赞同乙方恳求，工期相应顺延。甲方代表以为乙方提出的原由凭证不足，不一样意缓期恳求或乙方未在规准时间内提出缓期动工恳求，完工工期不予顺延。

甲方征得乙方赞同并以书面形式通知乙方后，可要求乙方推延动工日期，肩负乙方所以造成的追加合同价款，相应顺延工期。

第十三条 暂停施工

12 / 21

建设工程委托施工合同

甲方代表在确有必需时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出办理建议。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当保护已完工工程。乙方实行

甲方代表办理建议后，可提出复工要求，甲方代表应在

48 小时内赐予回复。甲

方代表未能在规准时间内提出办理建议，或收到乙方复工要求后 48 小时内未赐予回复，乙方可自行复工。歇工责任在甲方，由甲方肩负追加合同价款，相应顺延工期 ;歇工责任在乙方，由乙方肩负发生的花费。因甲方代表不实时做出回复，施工没法进行，乙方可以为甲方已部分或所有撤消合同，由甲方肩负违约责任。

第十四条 工期顺延

14.1 以下原由造成完工日期迟延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

14.1.1 因为设计更改、工程量变化，惹起施工程序变化

;

14.1.2 一周内非乙方原由停电、停水造成歇工累计超出八小时

;

14.1.3 甲方不可以按约按限期交出 (凌空 )施工场所、消除阻碍物、疏导进场道

路和接通施工用水、电 ;

14.1.4 因为战争、 混乱、空中飞翔物体坠落或其余非甲乙两方责任造成的爆

炸、火灾、水灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

14.1.5 甲方不按合同规定预支备料款和工程进度款而影响施工进度

;

14.1.6 甲方分包或分部招标的工程，迟延了工程进度。

13 / 21

建设工程委托施工合同

14.1.7 甲方供应的设备、资料等，未按乙方计划进场或交验时发现缺点，需

要改换而耽搁施工进度。

14.1.8 其余非乙方原由的歇工。

14.2 上述状况发生后七天内， 乙方就延迟的内容和所以发生的经济支出，

向

甲方代表提出版面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认、回复。

14.3 非 14.1 列出的原由造成的工期迟延， 乙方肩负违约责任 ;或每缓期 天，由乙方付给甲方罚金 元。罚金不超出合同总造价的 %。

第十五条 工期提早

15.1 工程若需提早完工， 两方磋商一致后签订提早完工协议， 乙方按提早竣

工日期订正进度计划，报甲方赞同。甲方在三天内赐予赞同，并为赶工供应方条子件。提早完工协议内容包含：提早的时间、乙方采纳的赶工举措花费的肩负和提早完工利润的分享等。

15.2 乙方按合同规定的工期提早完工，每提早

______天，甲方奖给乙方

______元。

四、质量与查验

第十六条 工程样板

14 / 21

建设工程委托施工合同

16.1 依据装饰需要， 甲方可要求乙方制作样板间。 乙方制作的样板间， 经甲

方代表查验合格后，由甲乙两方封存。样板间作为甲方完工查收的实物标准。制作样板间的所有花费，由甲方肩负。

16.2 乙方报价时供应的样板，由甲乙两方封存，作为工程查收样品。

第十七条 检查和返工

乙方应仔细依照标准、规范、设计和样板间 (样品 )标准的要求以及甲方代表依照合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查查验，为检查查验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、改正，肩负因自己原由致使返工、改正的花费。因甲方不正确纠正或其余原由惹起的追加合同价款，由甲方肩负。

以上检查查验合格后，又发现因为乙方原由惹起的质量问题，仍由乙方肩负返工的所有花费，赔偿甲方的相关损失，工期相应顺延。

第十 工程质量等级

18.1 工程质量要求达到国家或专业的质量查验评定的

标准。

18.2 工程质量经查收评定为优秀标准， 并按合同工期完工，增添工程花费

元。

18.3 工程质量不切合规范、 标准和设计要求， 质量不合格，甲方可要求乙方

歇工和返工，返工花费由乙方肩负，工期不予顺延。

15 / 21

建设工程委托施工合同

18.4 两方对工程质量有争议，依照职能分工由市

(或区 )建设行政主管部门进

行判决，所以造成的经济损失和工期迟延，由败诉方肩负。

第十九条 隐蔽工程和中间查收

19.1 工程具备隐蔽条件或达到中间查收据件，乙方自检合格后，于查收前

24 小时通知甲方代表。 经查收合格， 甲方代表署名后即可进行隐蔽和施工。 若甲方接通知后 24 小时内未出席查收，则视为查收合格，甲方一定补签查罢手续。

19.2 隐蔽工程质量切合规定要求，查收

24 小时后甲方代表不署名，视为甲

方代表已赞同，乙方可进行隐蔽或持续施工。甲方查收不合格，乙方在限准时间内改正后从头查收。

第二十条 从头查验

不论甲方代表能否参加查收， 当其提出对已经查收的隐蔽工程从头查验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在查验后从头隐蔽或修复后隐蔽。查验合格，

甲方肩负由此发生的追加合同价款， 赔偿乙方损失并相应顺延工期。 查验不合格，乙方肩负发生的花费，工期也予顺延。

五、合同价款的支付方式

第二十一条

合同价款之调整

合同价款为有条件之可调价款，发生以下状况之一的可作调整：

21.1 甲方代表确认的工程量增减 ;

16 / 21

建设工程委托施工合同

21.2 甲方代表确认的设计更改或工程洽谈

;

;

;

21.3 甲方代表确认的工艺标准变化或资料改换

21.4 合同两方确认的市工程造价管理部门宣布的价风格整文件

21.5 两方商定的其余增减或调整。

两方在商定的调整合同价款的范围内，需要调整合同价款时，乙方在上述情

况发生后 天内，将调整的原由、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表赞同

后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后

7 天内不作回复，视为已经批

准。

第二十二条

工程预支款

22.1 合同奏效后五天内，甲方付给

价款的 %预支款，计人民币 (币 ) 万元。

22.2 乙方在达成合同价款 60%时(以甲方代表签证的工程量为准 )，甲方开始按比率每个月抵扣预支款的 ______%，在达成合同总造价的 ______%时抵扣完。

甲方不按协议条款商定预支工程款， 乙方在商定预支时间 7 天后向甲方发出要求预支工程款的通知，甲方在收到通知后仍不可以按要求预支工程款，乙方可在发出通知 7 天后停止施工， 甲方从对付之日起向乙方支付对付款当时的利息并肩负违约责任。

第二十三条 工程量的核实确认

17 / 21

建设工程委托施工合同

23.1 乙方于每个月二十五往后三天内向甲方代表递交已完工程量报表， 甲方接

报表后三天内按图纸核实已完工程量，并提早

24 小时通知乙方。乙方为计量提

供便利条件并派人参加。

23.2 乙方无正当原由不参加计量，甲方代表自前进行，计量结果视为有效，

作为工程款支付的依照。甲方代表收到乙方报表后三天内未进行计量，从第四天起，乙方报表中的工程量视为已被确认，作为支付工程款的依照。甲方代表不按约准时间通知乙方，使乙方不可以参加计量，计量结果乙方不一样意时作为无效。

23.3 甲方代表对乙方高出图纸要求增添的工程量和乙方自己原由造成的返

工的工程量，不予计量。

23.4 不切合工程质量标准的工程量，不计入工程量统计范围。

第二十四条

工程款支付

24.1 甲方依据核实确认的工程量， 并按构成合同价款相应项目的综合单价计

算的款额，经甲方代表署名后 支付。

24.2 乙方按合同商定向甲方递交已完工程量报表后，

甲方在六天内未核实完

毕及未支付工程进度款，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不可以按要求支付，乙方可在发生通知七天后停止施工，甲方肩负违约责任。

24.3 经甲乙两方赞同并签订缓期付款协议，甲方可缓期付款。

24.4 工程款支付达工程总造价的 95%时，不再按进度付款， 其余工程招待完工查收后办理完工结算时支付 3%，节余 2%价款作为质量保修金查收半年后付清。

18 / 21

建设工程委托施工合同

六、资料供应

第二十五条

资料样品和样本

本装饰工程除大型和特别设备外，其余设备、资料由乙方采买。

不论甲乙任何一方供应资料都应预先供应资料样品或样本， 经两方查收后封存，作为资料供应和完工查收的实物标准。甲方或设计单位指定的资料品种，由指定者供应指定式样、色彩解规格的样品或样本。

第二十六条

甲方供应设备

甲方依照协议供应的设备型号、规格、数目、单价、质量等级和供应时间、

地址的清单，向乙方供应设备及其产品合格证明。 甲方代表在所供应设备查收 24 小时前将通知送到乙方， 乙方派人与甲方一同查收。 不论乙方能否派人参加查收，查收后由乙方妥当保存， 甲方并按 “深建字 [1991]234 号 ”文的规定， 另付设备价款

_____%的管理费给乙方发生破坏或丢掉， 由乙方负责赔偿。 甲方不按规定通知乙

方查收，非合同商定的设备乙方不负责设备的保存，破坏或丢掉由甲方负责。

甲方供应的设备与清单或样品不符，按以下状况分别办理：

26.1 设备的型号、规格、质量等级与清单或样品不符， 乙方可拒绝接受保存，

由甲方运出施工现场并从头采买 ;

26.2 到货地址与商定不符，甲方负责倒霉至商定地址 ;

19 / 21

建设工程委托施工合同

26.3 供应数目少于清单商定数目时， 甲方将数目补齐。 多于清单数目时， 甲

方负责将剩余部分运出施工现场 ;

26.4 供应时间早于约准时间，甲方肩负所以发生的保存花费。

因以上原由或迟于约准时间供应而致使的追加合同价款，由甲方肩负。工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。

乙方查验经过以后仍发现有与清单和样品的规格、质量等级不符的状况，甲方还应肩负从头采买及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。

第二十七条

乙方采买资料设备

乙方依照设计、规范和样品的要求采买工程需要的资料，并供应产品合格证明。在资料、设备到货 24 小时前通知甲方代表共同查收。对与设计、规范和样品要求不符的产品， 甲方代表应严禁使用， 乙方按要求从头采买切合要求的产品，肩负由此发生的全部花费。甲方未能准时出席查收，此后发现资料不切合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆掉、修复及从头采买，并肩负发生的花费。由此延迟的工期可相应顺延。

第二十

资料试验

关于一定经过试验才能使用的资料、设备，不论甲乙两方任何一方供应，由乙方进行防火阻燃、毒性反响等测试。不具备测试条件的，可拜托专业机构进行测试，花费由甲方肩负。测试结果不合格的资料，凡未采买的应停止采买，凡已采买运至现场的，应立刻由采买方运出现场，所以造成的所有资料采买花费，由

20 / 21

建设工程委托施工合同

采买方肩负。甲方或设计单位指定的资料不合格，由甲方 (或设计单位 )肩负所有资料采买花费。

七、设计更改

第二十九条

甲方更改设计

甲方更改设计，应在该项工程施工前 7 天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方应实时通知乙方，乙方在接到通知后立刻停止施工。

因为设计更改造成乙方资料积压， 应由甲方负责办理， 并肩负所有办理花费。

因为设计更改， 造成乙方返工需要的所有追加合同价款和相应损失均由甲方肩负，相应顺延工期。

21 / 21