2021一级建造师管理第六章练习题(后附答案)

一、单项选择题

1、按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是（ ）。 A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的 B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的 C、公开招标程序过于繁琐的

D、受自然环境，只有少量潜在投标人可供选择

2、根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（ ）。 A、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日 B、对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则 C、招标人在售出招标文件后，可随时终止招标 D、招标文件售出后，不予退还

3、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序：1.刊登资格预审通告；2.出售资格预审文件；3.对资格预审文件答疑；4.编制资格预审文件；5.报送资格预审文件；6.评审资格预审文件；7.澄清资格预审文件；下列排序正确的是（ ）。 A、1-2-3-4-5-7-6 B、4-1-2-3-5-7-6 C、1-4-2-3-5-6-7 D、4-1-3-2-5-6-7

4、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（ ）。 A、发布招标公告 B、订立承包合同 C、提交投标文件 D、发出中标通知书

5、招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（ ）约定风险承担方式。 A、调整投标价格 B、价格调整条款 C、调整中标价格 D、调整工作范围

6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（ ）。 A、通用合同条款

B、投标函及其附录（如果有） C、技术标准和要求 D、中标通知书（如果有）

7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程预付款的预付时间至迟应在开工通知载明的（ ）支付。

A、开工日期7天后 B、开工日期7天前 C、开工后一个月 D、开工前一个月

8、关于建筑材料采购合同条款的说法，正确的是（ ）。 A、不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 B、需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 C、建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 D、建筑材料采购合同通常采用固定总价合同

9、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），不属于承包人责任和义务的是（ ）。

A、组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B、负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合

C、负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D、随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要 10、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），施工组织设计应由（ ）负责编制。 A、劳务分包人 B、工程承包人 C、发包人 D、工程师

11、我国《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》规定，下列属于劳务分包人义务的是（ ）。

A、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期 B、负责工程测量定位

C、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 D、对工程的工期和质量向发包人负责

12、某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所致。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任下列说法中正确的是（ ）。 A、由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范 B、由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中

C、由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认

D、由发包人负责，因工程师系发包人委托在现场履行监理职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认

13、根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。

A、委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B、在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出

C、委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D、监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换

14、某按单价合同计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m误作为30元/m的结果。对此，业主有权（ ）。 A、以总价为准调整单价

B、要求投标者重新提报混凝土单价 C、以单价为准调整总价 D、将该投标文件作废标处理

15、当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用（ ）。 A、固定总价合同 B、单价合同 C、成本补偿合同 D、变动总价合同

16、对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（ ）。 A、实际工程量和实际单价 B、合同工程量和合同单价 C、实际工程量和合同单价 D、合同工程量和实际单价

17、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ）。 A、全部工程量的风险，不包括价格的风险 B、全部工程量和价格的风险

C、工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 D、价格的风险，不包括工程量的风险

18、关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（ ）。 A、采用该计价方式不利于业主方的投资控制 B、采用该计价方式不利于业主方的进度控制 C、该计价方式不宜用于项目管理合同 D、该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

19、当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用（ ）。 A、单价合同 B、固定总价合同

3

3

C、变动总价合同 D、成本加酬金合同

20、根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（ ）。 A、被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B、赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C、被保险人是项目法人和承包人

D、赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡 21、下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A、支付担保 B、履约担保 C、预付款担保 D、保修担保

22、履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的（ ）的担保。 A、保证履行签订承包合同义务 B、保证履行合同义务和责任 C、要求发包人履行支付预付款义务 D、要求招标人履行工程款支付义务

23、建设工程项目工程款的支付担保是指（ ）提供的担保。 A、发包人向承包人 B、承包人向发包人

C、发包人向建设行政主管部门 D、承包人向建设行政主管部门

24、支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以（ ）。 A、确保工程质量

B、确保工程费用及时支付到位 C、考察承包人资金实力 D、保证承包人按约履行

25、关于建设工程施工合同分析的说法，错误的是（ ）。

A、合同分析主要由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责

B、合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面基本类似 C、合同分析的作用包括合同任务分解和落实、分析合同风险并制定风险对策等 D、合同分析的内容包括合同的法律基础、合同价格、验收移交和保修等 26、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（ ）。 A、参与起草合同条款 B、参与合同谈判和合同签订 C、研究分析合同中的不妥之处 D、学习合同条文和合同总体分析结果

27、下列有关施工分包管理方法的表述正确的是（ ）。

A、施工总承包管理模式下，几乎所有分包单位的选择都是由承包商决定的 B、目前，我国国内的工程施工主要由分包单位操作完成 C、在我国，业主不能指定分包单位

D、当分包商由业主指定时，应由业主自行承担管理责任

28、在FIDIC系列合同工作中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（ ）方式。（2014年真题） A、固定单价 B、变动单价 C、固定总价 D、变动总价

29、关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（ ）。（2015年真题） A、适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程

B、合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C、业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D、承包商承担的风险较小

30、国际工程承包合同的工程项目，（ ）是整个项目管理的核心。 A、合同管理 B、工期管理 C、成本管理 D、质量管理

31、国际工程承包合同的争议解决应该首选（ ）方式。 A、协商 B、调解 C、仲裁 D、诉讼

32、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市﹝2007﹞9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后（ ）日内。（2015年真题） A、14 B、10 C、7 D、5

33、关于合同文件有效性引起的索赔属于（ ）。 A、因合同文件引起的索赔 B、有关工程施工方案的索赔 C、关于价款方面的索赔

D、合同外索赔

34、关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是（ ）。 A、导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B、只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立

C、只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立 D、不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 35、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。 A、向工程师发出书面索赔意向通知 B、向建设主管部门报告

C、收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D、向工程师递交正式索赔报告

36、承包商可以提出施工机械使用费的索赔包括（ ）。 A、由于完成工作增加的机械使用费 B、机械停工的窝工台班费

C、非承包商责任工效降低增加的机械使用费 D、机械价值升值，折旧费用增加

37、下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（ ）。 A、实际费用法 B、修正的实际费用法 C、总费用法 D、修正的总费用法

38、当发生索赔事件时，对于承包商自有的设备，其费用索赔通常按照（A、台班费 B、设备使用费 C、台班折旧费 D、进出场费用

）进行计算。 39、某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。

A、工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周 B、工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 C、工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周 D、工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周

40、某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m增加到3500m, 原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是（ ）。 A、5天 B、6天 C、8天 D、10天

二、多项选择题

1、下列有关招标信息的发布与修正的表述正确的有（ ）。 A、所有招标信息的澄清文件必须以书面形式进行

B、招标人应当在其常驻办公地点出售招标文件或资格预审文件 C、所有招标信息的澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人 D、招标人出售招标文件收取的费用不得以营利为目的 E、招标人在发布招标公告后不得终止招标

2、依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件、排斥投标人的行为有（ ）。

A、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B、就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C、招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D、招标项目指定特定的专利作为中标条件 E、依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件

3

3

3、关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（ ）。（2015年真题）

A、对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收

B、由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C、承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D、承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金

E、业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间

4、下列有关《建设工程施工合同（示范文本）》中有关质量控制条款的表述正确的有（ ）。 A、缺陷责任期最长期限不超过36个月

B、发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算 C、工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限

D、除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查

E、监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期相应顺延

5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），属于发包人工作的有（ ）。 A、保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件

B、确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失

C、依据有关法律办理建设工程施工许可证

D、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责 E、向承包人提供施工现场的地质勘察资料

6、下列有关《建设工程施工合同（示范文本）》中费用控制的表述正确的有（ ）。 A、预付款的支付时间至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付 B、除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按季度进行

C、发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在签订合同后1周内提供预付款担保 D、除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回

E、预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等

7、关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确的有（ ）。 A、供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B、供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C、供货方部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D、合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货货款总额计算的违约金 E、合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息

8、在建筑材料采购合同中，标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求，约定质量标准的一般原则有（ ）。 A、按企业标准执行

B、没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行 C、没有国家标准和部颁标准为依据时，可按企业标准执行

D、没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

E、合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术要求、试验项目、试验方法、试验频率等

9、某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。

A、丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B、丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令 C、丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查

D、丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系 E、丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收

10、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（ ）。

A、负责编制施工组织设计 B、科学安排作业计划

C、组织编制年、季、月施工计划 D、负责工程测量定位

E、负责与监理、设计及有关部门联系

11、按照《建设工程监理合同（示范文本）》，除专用条件另有约定外，监理工作内容包括（ ）。

A、审核施工分包人资质条件 B、检查施工承包人的试验室 C、验收隐蔽工程、分部分项工程 D、组织工程竣工验收，签署竣工验收意见 E、视具体情况直接签发工程暂停令和复工令

12、对于建设周期在一年半以上的工程项目，应考虑（ ）因素引起的价格变化。 A、劳务工资以及材料费用的上涨

B、其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化 C、外汇汇率的不稳定 D、工程量变化引起的价格变化

E、国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 13、下列有关变动总价合同的表述正确的有（ ）。

A、对承包商而言，其风险相对较小

B、变动总价合同适用于建设周期一年半以上的工程项目 C、一般对外汇汇率的变化不调整合同价

D、施工期限一年左右的项目一般不实行变动总价合同 E、对业主而言，其风险相对较大

14、对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A、可以通过分段施工缩短工期 B、业主的投资控制有利

C、业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理 D、风险小

E、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足 15、下列工程合同风险中，属于信用风险的是（ ）。 A、物价上涨 B、知假买假 C、偷工减料 D、违法分包 E、拖欠工程款

16、下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（ ）。（2015年真题）

A、被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B、项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C、战争或军事行为所造成的损失 D、投标人故意行为所造成的损失

E、项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 17、关于履约担保的说法，正确的有（ ）。

A、建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B、银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 C、履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 D、采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 E、履约保证金的大小取决于招标项目的类型与规模 18、关于履约担保，下列说法中正确的有（ ）。

A、履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书 B、履约保证金不得超过中标合同金额的10%

C、在保修期内，工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式

D、如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保 E、招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保 19、下列有关支付担保的表述正确的有（ ）。

A、支付担保通常采用的形式包括：银行保函、履约保证金、担保公司担保

B、支付担保的额度为工程合同总额的20%～30%

C、《房屋建筑工程市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，中标人必须提交履约担保

D、在美国等许多国家的公共投资领域，付款担保是一种法定担保

E、已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失 20、合同交底的目的和任务包括（ ）。 A、对合同的主要内容达成一致理解

B、将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等 C、明确成本目标和消耗标准 D、明确索赔的一般程序 E、明确相关事件之间的逻辑关系

21、某工程实际工期比合同工期延迟三个月，承包人经分析认为主要有以下两方面原因：①发包人支付工程进度款滞后，导致承包人无法及时订购施工所需设备；②人工费大幅上涨，劳务作业人员短缺。为确保工期按期竣工，发包人和承包人均应采取相应的调整措施，其中承包人可以采取的合理措施有（ ）。 A、先垫资加紧推进设备采购

B、变更技术方案，采取新的高效的施工方案 C、增加劳动力投入，调整人员安排

D、与发包人协商采取经济措施，大幅上调人工费，吸引更多的劳动力 E、重新安排工作流程和计划

22、下列有关施工分包管理的表述正确的是（ ）。 A、在我国，不允许业主指定分包单位

B、一般情况下，施工分包合同均由施工总承包单位或施工总承包管理单位签订 C、对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包管理单位或施工总承包单位 D、目前，我国的工程施工主要由分包单位操作完成

E、在施工总承包管理模式下，几乎所有的分包单位的选择都是由施工总承包管理单位决定的

23、承包商向业主索赔时，关于价款方面的索赔包括（ ）。 A、关于价格调整方面的索赔 B、赶工费用的索赔

C、关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔 D、关于合同文件有效性引起的索赔 E、拖延支付工程款的索赔

24、关于建设工程反索赔概念的说法，正确的有（ ）。 A、索赔是双向的

B、工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C、审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一

D、调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一

E、反索赔工作就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功 25、承包商可以向业主索赔利润的情况有（ ）。 A、工程范围变更 B、文件有缺陷 C、分部工程延期施工 D、文件技术性错误 E、业主未能提供现场

一、单项选择题 1、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是招标项目的确定和招标方式的确定。对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，经批准可以采用邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。 2、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正。选项A，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。选项B投标人必须自费购买相关招标或者资格预审文件，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。选项C，招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或者资格预审文件后，不得擅自终止招标。 3、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是资格预审。资格预审的程序：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。 4、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是合同的谈判与签约。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。 5、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建设工程施工承包合同谈判的主要内容。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失，价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。

6、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同的内容。合同通用条款规定的优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附件（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。 7、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同的内容。预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。 8、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。选项A，不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。选项B，采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。选项D，设备采购合同通常采用固定总价合同。 9、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工专业分包合同的内容。承包人的工作除了选项ABD以外，还包括：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。 10、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工劳务分包合同的内容。根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF一2003—0214），承包人的主要义务之一是负责编制施工组织设计。 11、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工劳务分包合同的内容。选项B、C、D均为承包人的义务。 12、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程总承包合同的内容。项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。 13、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是监理人职责。选项A，当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决；选项B，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人；选项D，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。 14、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是单价合同的运用。单价合同的特点是单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 15、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是单价合同的运用。当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式。 16、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是单价合同的运用。单价合同的特点是单价优先，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。 17、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是总价合同的运用。固定总价合同风险的承担，采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。 18、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是成本加酬金合同的运用。采用成本加酬金合同时，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。选项C，在国际上，许多项目管理合同、咨询服务合同等多采用成本加酬金合同方式。选项D，当实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用成本加酬金合同。 19、

【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是成本加酬金合同的运用。当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用成本加酬金合同。 20、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程保险的内容。第三者责任险的被保险人应是项目法人和承包人，所以选项A错误，选项C正确；属于承包商或业主在工地的财产损失，或其公司和其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围，而属于工程一切险和人身意外伤害险的范围。 21、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程担保的内容。支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。这里是招标人提供的，也就是发包人需要出具的担保。 22、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是履约担保。履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。 23、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是预付款担保和支付担保。支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。 24、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是支付担保。工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位；一旦业主违约，付款担保人将代为履约。 25、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工合同分析的任务。选项B，合同分析与招标投标过程中对招标文件的分析在目的和侧重点两方面是不一样的。选项A、C、D正确。 26、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工合同交底的任务。合同交底是指由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。 27、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工分包管理的方法。选项A，正确的表述应为“施工总承包管理模式下，几乎所有分包单位的选择都是由业主决定的”。选项C，施工分包单位的选择可由业主指定，也可以在业主同意的情况下由施工总承包或者施工总承包管理单位自主选择。选项D，对分包单位的管理责任，应由施工总承包或者施工总承包管理单位承担。 28、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是国际常用的施工承包合同条件。《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。 29、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的国际常用的施工承包合同条件。选项A属于FIDIC《永久设备和设计—建造合同条件》的适用范围。选项C错误，采用FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》时，没有业主委派的工程师这一角色，由业主或业主代表管理合同和工程的具体实施。选项D错误，采用FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》时，承包商要承担较大的风险。 30、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是国际常用的施工承包合同条件。合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。 31、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。 32、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。 33、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是索赔分类。因合同文件引起的索赔：有关合同文件的组成问题引起的索赔；关于合同文件有效性引起的索赔；因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔。 34、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是反索赔的概念和索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因按合同约定不属于承包人的责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 35、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是索赔的方法。在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要向发包人或者工程师提出索赔意向通知。 36、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。 37、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算方法。索赔费用的计算方法包括：实际费用法、总费用法、修正的总费用法。 38、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。对于施工机具使用费窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 39、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工期延误。当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。 40、

【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查的是工期索赔的分析和计算方法。工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×（3500-2800）/2800=10（天）。 二、多项选择题 1、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是招标信息的发布与修正。选项B错误，正确的表述应为“招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件”。选项E，正确的表述应为“招标人在发布招标公告后不得擅自终止招标”。 2、

【正确答案】 ABD

【答案解析】 本题考查的是资格预审。属于以不合理条件、排斥潜在投标人或者投标人的行为有：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件、排斥潜在投标人或者投标人。 3、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是合同谈判与签约。中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收（例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收；分多段的公路维修工程应允许分段验收；分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等）,并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确，由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。 4、

【正确答案】 BC

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同的内容。选项A，正确的表述应为“缺陷责任期最长期限不超过24个月”。选项D，正确的表述应为“除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查”。选项E，正确的表述应为“监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延”。 5、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同的内容。选项BD属于承包人的主要义务。 6、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是施工承包合同的内容。选项B，正确的表述应为“除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行”。选项C，正确的表述应为“发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外”。 7、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是物资采购合同的内容。选项A，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款。 8、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是建筑材料采购合同的主要内容。约定质量标准的原则之一：按颁布的国家标准执行。 9、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是施工劳务分包合同的内容。选项AE属于承包人的义务。 10、

【正确答案】 ACDE 【答案解析】 本题考查的是施工劳务分包合同的内容。选项B属于劳务分包人的主要义务。 11、

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是工程监理合同的内容。选项D，正确的表述应为“参加工程竣工验收，签署竣工验收意见”。选项E，正确的表述应为“经委托人同意，签发工程暂停令和复工令”。 12、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是变动总价合同。对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：劳务工资以及材料费用的上涨；其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化；外汇汇率的不稳定；国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。 13、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是变动总价合同。选项C错误，对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：劳务工资以及材料费用的上涨；其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化；外汇汇率的不稳定；国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。 14、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是成本加酬金合同的运用。 1.对业主的优点（5个）

（1）可以通过分段施工缩短工期

（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷

（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足 （4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理

（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险 2.对承包商的特点

（1）优点：比固定总价合同的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。

（2）缺点：合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。 15、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是施工合同风险管理。按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。合同工程风险是指客观原因和非主观故意导致的。如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是指主观故意原因导致的。表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。 16、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是工程保险的种类。各类保险合同由于标的的差异，除外责任不尽相同，但比较一致的有以下几项：（1）投保人故意行为所造成的损失；（2）因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失；（3）战争或军事行为所造成的损失；（4）保险责任范围以外，其他原因所造成的损失。选项B属于工程一切险的保险范畴，选项E属于第三者责任险的保险范畴。选项ACD属于除外责任范畴。 17、

【正确答案】 BE

【答案解析】 本题考查的是履约担保。选项A，正确的表述应为“建筑业通常倾向于采用有条件的银行保函作为履约担保”。选项C，正确的表述应为“履约担保书通常是由担保公司或保险公司开具”。选项D，履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模，故采用担保书或银行保函的金额应该是一样的。 18、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是履约担保。履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式。在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。 19、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是支付担保。选项B，正确的表述应为“支付担保的额度为工程合同总额的20%～25%”。选项C，正确的表述应为“《房屋建筑工程市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，中标人是否要提交履约担保，在招标文件中要作出明确规定”。 20、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是施工合同交底。合同交底的目的和任务不包括选项D，因为对于不同的工程项目，索赔的一般程序是相同的，无须单独进行交代。 21、

【正确答案】 CD

【答案解析】 本题考查的是合同实施偏差处理。由于人工费大幅上涨，故承包人或与发包人协商调整人工费以吸引更多劳动人员，同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧施工。

22、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是施工分包管理方法。选项A，正确的表述应为“在我国，施工分包单位的选择可由业主指定”。选项E，正确的表述应为“在施工总承包管理模式下，几乎所有的分包单位的选择都是由业主单位决定的”。 23、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是索赔的分类。选项B属于关于工期索赔的内容；选项D属于因合同文件引起索赔的内容。 24、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是反索赔的概念。反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。 25、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。选项中的工程范围变更、文件有缺陷、文件技术性错误及业主未能提供现场都是由于发包人原因造成的索赔，在此情况下，发包人应当赔偿承包人相应的利润。而分部工程延期施工，发包人可只补偿相应的工期。