合 同 登 记 编 号
工程承包合同书
工程名称 : 古雁岭工程
甲 方 :
乙 方 : 宁夏亿兴伟业科技有限企业
签订地址 : 签准时间 :
年
月
日
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
依据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定
, 为明确甲乙两方在工程承包中的权益、
义务及经济责任，经两方磋商一致赞同签订本合同并严格履行。
第一条、工程工期
一、 本工程施工总工期以施工总进度计划为依照。
动工日期： 2016 年 完工日期： 2016 年
月
日
月 日
乙方配合甲方的整体管理和进度计划，保证甲方在查收前完工，系统设施经调试后
正常运转。
二、 工程完工查收合格并配合调试至正常运转后，移交给甲方使用。
三、 如遇不行抗力要素，工期相应顺延。
第二条、工程施工范围及内容
本工程的工程内容以合同报价清单为准。
乙方负责 项目 101 厂房、108 办公综合楼内、
厂区监控、电子围栏的辅材采买、综合布线、设施安装、配合调试
整个工程两方按合同
总价履行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价钱及工程量包死，如甲方增添工程内 容须向乙方出具书面文件，经甲乙两方磋商确认可意。甲方须向乙方支付新增相应工程
量工程款项。
1、101 厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设施安装、配合调试（办公
网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。
2、108 办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设施安装、配合调试。（办公网
络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）
3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。（厂区内管网发掘、布管、砌井、
穿线、监控立杆、设施安装调试等）
4、机房装饰（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。）
5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。
6、本工程所有网络设施、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采买。乙方负责
工程施工，辅材采买（详尽见后附清单）
第三条、工程造价
一、 经两方确立本工程总造价为 ￥
（大写： ）
二、如遇以下状况，本工程造价应作相应调整：
1、在施工中应甲方要求发生的设计更改（以甲方签证为依照）；
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
2、遇不行抗力的自然灾祸及合同承包范围之外发生的花费，应签订增补协议或现场
签证。
第四条、付款方法及方式
本合同所有工程造价的结算按以下方式办理：
一、 合同签订后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。甲方预支乙方合同总数的
20%，
即 ￥
元整。（大写： ）。
40%的到工
二、 资料进场后通知甲方进行确认完满后，甲方须向乙方支付合同总金额的
程款。即 ￥
元整。（大写： ）
30%的到工程款。即
三、 工程完工查收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的
￥
元整。（大写： ）
12 个月无质量问题后支付。即
）
3 个工作日内响应， 10 个工
四、 合同总价节余的 10%作为质量保证金，质保期满
￥
元整。（大写：
五、 以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后
作日内按工程付款节点支付乙方工程款。
第五条、工程更改
一、假如因为甲方原由需改正或更改设计、工期等，由此产生的增添花费由甲方肩负，
延迟的工期由甲方负责。
二、施工中如需半途停建、缓建，甲方应付在建工程约定做到合理定位，并予以确认。第六条、工程质量及查收
一、 乙方对现场操作、施工方法、举措的安全性、靠谱性负完整责任。
二、 工程完工后，经甲方查收合格后，视为工程质量达标。
三、
详细参照《智能建筑工程质量查收规范 gb503392013》标准。
第七条、两方责任
一、 甲方负责事宜
1、甲方应指派施工全权代表，增强与乙方的联系，辅助做好外面条件的协调工作
（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程有关的其余事宜等等），并及
时办理有关问题。
2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签署书面责任交
接文件，监察、敦促乙方安全。若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
二、及财富损失）应立刻采纳保护举措保护现场，急救伤员防备事故扩大并实时上
报有关主管部门检查事故，依照事故检查事实肩负相应责任。由乙方人员及施
工所造成第三方及毗邻地区人员伤亡及财富损失与甲方没关。
3、甲方负责供给乙方施工资料的寄存地（安全库房），以便乙方施工资料的安全
寄存。
4、因为甲方供给的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。
5、乙方在工程安装调试完成后，以书面形式通知甲方查收日期，假如甲方不可以按
时组织查收，应认可完工日期，并另定日期组织查收。
6、甲方负责组织工程质量查收，并为工程的运转供给必需的条件。
乙方负责事宜
1、乙方应按甲方要求恪守施工现场及甲方单位的有关规章制度。
2、乙方指派专人为工程全权代表。
3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财富损失）乙方应立刻采纳保护举措保护现场，急救伤员防备事故扩大并实时上报有关主管部门检查事故，依照事故检查事实肩负相应责任。由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻地区人员伤亡及财富损失与甲方没关。
4、乙方应严格恪守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。
第八条：其余
一、 本合同自两方署名盖印之日起奏效。
二、
本合同如对特别状况有未尽事宜， 两方可依据详细状况联合有关规定议定附则 条款，经鉴定后作为本合同附件，以便共同恪守。
三、 本合同条款中若有与国家法例、 法律、标准、规范相反抗，应以国家标准为准。 四、
合同履行中如发生纠葛， 应本着脚踏实地的原则， 互相磋商解决。 如磋商解决不了的，可经过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。
五、 本工程合同书正本一式肆份，甲、乙两方各执正本贰份。 六、
附工程报价核量清单。
乙方：（盖印）
甲方：（盖印）(完整版)弱电施工合同-模板附清单
甲方负责人：（署名） 乙方负责人：（署名）
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
资料花费报价清单
1 、网络电话部分资料费
序号 品名 品牌 规格型号 数控 单位 单价 总价 备注
1 跳线
超五类 2.0 米 527 根 9 4743
炉子特用
2
828
5
4140
软管
3 pvc 管
直径 25 2,500 米 2 5500
KBG 镀锌
4
6,474
米
29133
金属线管
5 KBG 月弯
450 个 5 2250 1 个 =1 米
KBG 关卡
6
1
批
1200
1200
吊筋
7 KBG 直接
500 个 5 2500 1 个 =1 米
8 辅材
1 批 12800 12800
设施共计：
62266
2 、监控部分资料费
序号 品名 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
1 VGA 线 国标 30 米 7 条 65 455
2 立杆地笼
27 个 300 8100
室外防水
3
300*400
箱
27
个
215
5805
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
4 立杆 3.5 米 27 个 750 20250
5 插座 10 孔 27 个 75 2025
镀锌金属
6
周界监控
12
24000
直径 100mm
管
2,000
米
管
厂房内监 控管材
镀锌金属
7
KGB25 ； 20
管
5,600
米
25200
共 112 个
点
8 光纤熔接
188 芯 15 2820
9 光纤跳线
36 根 45 1620
10 光纤尾纤
148 根 22 3256
设施共计：
93531
3 、电子围栏资料费
序号 品名 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
1 信号线
2650 米
6360
2 电源线
2650 米
4240
3 角铁 固定设施等 62 米 6 372
4 膨胀螺栓
1500 个 1 1500
室外防水
5
8
个
215
1720
箱
设施共计： 14192 走围界监
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
控的管路
4 、机房装饰
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
防静电地
1
含资料费、
55350
人工费
平米
225
板
机房地面
2
平米
225
13500
防尘办理
含资料费、
1500
3
踢脚线
批
人工费
4 玻璃间隔
平米 93
53940
机房接地
5
批
1
6500
铜牌
6 机房墙面
平米 450
14400
7 机柜底座
个 5
4000 人工
机房接地
8
5000
人工费
9 桥架 300*200 米 100
5000
电池柜承
10
包括：照明、机柜
套
电源、机柜加固等
6
6000
重加固
机房配电
11
12000
部分人工
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
费
机房、机柜
防雷接地
12
打标设施
批
5
9000
辅材
安装
防雷接地
13
电线
双色 BVR 6mm 2
米
40
120
辅材
防雷接地
14
均压环
20*3 铜带
米
130
1950
辅材
防雷接地
15
接地线
BVR 16mm 2
米
40
240
辅材
16 17
接地线 电源防雷
V25-B+C/3+NPE
器
BVR 50mm 2
OBO
米 台
80 2
1200
7200
18
电源防雷
器
V20-C/3+NPE
OBO
台
1
2500
19
电源防雷
器
CNS-3-D-PRC
OBO
台
10
1580
小计： 200980
5 、机房配电
序号
名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
强电配电
1
施耐德
箱
台
1
4950
4950
配电箱辅
2
施耐德
材
批
1
5450
5450
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
应急照明
3
套
灯
3
125
375
安全出口
4
指示灯
套
2
90
180
小计：
10955
6 、主机房气体灭火
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
烟感探测
1
迪威
器
个
3
801
感温探测
2
迪威
器
个
12
3,204
气体灭火
3
迪威
控制盘
台
1
5,400
气体开释
4
迪威
灯
个
3
870
5 启停按钮 迪威 个 3
1,290
火灾声光
6
迪威
警报器
个
7
840
火灾报警
7
迪威
控制器
台
1
4,800
8 电池 迪威 组 1
360
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
9 电池 迪威 组 1
360
柜式七氟
迪威
丙烷灭火
10
台
3
26,550
装置
柜式七氟
迪威
丙烷灭火
11
台
1
7,850
装置
七氟丙烷
12
迪威
药剂
KG
550
66,000
13 泄压装置 迪威 个 2
5,780
泄压装置
14
人工费
开洞
个
2
1,200
可供给供 消防查收
安装调试
15
批
1
5,000
的检测报
费
告
小计：
130305
四、门禁系统
1
门禁控制
器
单门单向智能门
禁控制器
只
1
1130
1130
2 读卡器 中控 IC 读卡模块 只 1 200 200
3 电磁锁 DZ03QS 只 1 500 500
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
4 出门按纽
国产
钥匙扣型 IC 卡（ 5
张）
TCL
五孔
只 1 25 25
5
门禁 IC 卡 只
5
15
75
7
强电地插 安装调试
费
套 套
10 1
100 500
1000
500
小计：
3430 515659
总计
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
施工部分报价清单
一、网络部分工费
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
101 单晶厂房布
41400
线
1
炉子信息点
个
276
150
2 网络信息点
个 380 100 38000
3 电话点位
个 382 100 38200
4 有线电视
个 40 100 4000
拉大对数电
5
10 、 20 、 25 对
缆
米
4150
3
12450
拉大对数电
6
50 对
缆
米
200
6
1200
7 配管费
26800
8 融纤费
芯 276 18 4968
光纤数目不详， 按
2400
实质量每米 元计算
9 穿光纤 不带铠 米 600 4
10 辅材
一批
5000
11
小计：
174418
三、监控部分工费
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
摄像机安装
1
， 108 综合楼 35
102500
台
205
500
调试费
台
南侧围界井已做
60000
好，只做 3 面的
井
2 弱电井 450*750 井 个 40 1500
南侧围界已挖好，
40850
3
挖沟、回填
米
2150
19
只挖 3 面围界
4 穿光纤 带铠 米 7,000 5 35000
5 穿电缆
米 3000
10500
周界监控布
6
米
2000
6000
周界 2000 米
管费
厂房内监控
7
厂房内 112 个点
16800
米
5600
布管费
位
小计：
271650
四、电子围栏部分工费
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
电子围栏安
1
米
2650
25
66250
装费
2
小计：
66250
五、机柜整理工费
序号 名称 规格型号 单位 数目 单价 总价 备注
(完整版)弱电施工合同-模板附清单
1 机柜整理 台 14 2000 28000
小计：
28000
六、价钱总计
共计
540318
总计
1055977
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容